HAZIR BETON SATIŞ SÖZLEŞMESİ

1- Taraflar

Satıcı

Adı / Ünvanı          :  …..

Adresi                   :  …..

Alıcı

Adı/Ünvanı            :  …..

Firma Yetkilisi       :  …..

Adresi                   :  …..

İnşaat Adresi         :  …..

Büro Tel/Faks       :  …..

Şantiye Tel/Faks:   …..

Vergi Dairesi         :  …..

Vergi Numarası     :  …..

Beton Cinsi            :  …..

Beton Miktarı        :  …..

Fiyat                      :  …..

Toplam Tutar         :  …..

Birim fiyatlara KDV dahildir. Devletçe KDV’de değişiklik yapılması veya yeni vergiler ihdas edilmesi halinde müşteri bu vergileri ödemeyi kabul eder.

Ödeme; fatura kesim tarihinden itibaren 45.gün ödenecektir.

2- Özel Şartlar

Çimento ve akaryakıt fiyatlarına gelecek olan zamanlar beton fiyatlarına aynı oranda yansıtılacaktır.motorin ve çimento fiyatları sözleşme tarihinden itibaren esas alınacaktır. 40 m³’ün altındaki dökümlerden …..-TL pompa ücreti alınacaktır.

3- Tanımlar

İşbu sözleşmede ….. San. ve Tic. Ltd. Şti. ….. adresinde bulunan ….. olarak adlandırılacaktır.

4- Sözleşmenin Konusu

Satıcının Hazır Beton Tesislerinde Alıcının isteğe uygun olarak hazırlanan betonun cari fiyatlardan, kendisi tarafından belirtilen şantiye teslimi işinin konusunu teşkil eder.

5- Fiyatı

Alıcı , betonun içeriği dışında özel bir katkı maddesi talep ettiği takdirde , katkı bedeli ayrıca Alıcı tarafından ödenir. Belirtilen fiyatlar sözleşme tarihindeki cari fiyatlar olup, fiyatlar Satıcının Hazır Beton Maliyetine giren akaryakıt, çimento giderlerinden meydana gelerek fiyat artışlarına paralel olarak değişecektir ve yeni tespit edilen Hazır Beton cari fiyatları işbu sözleşmenin tarafları arasında geçerlidir. Gerek devletçe , gerekse çimento fabrikalarınca akaryakıt ve çimento fiyatlarında yapılacak değişiklikler Alıcının yatırdığı para karşılığı alacağı Hazır Beton miktarı için hesaplanarak fiyata fark şeklinde karsız olarak yansıtılır. Parası yatırılmamış beton miktarlarında ise bu fark ticari karı ile birlikte yansıtılır ve Alıcı şimdiden bunu kabul etmiş olur.

6- Ödemeler

Hazır beton, pompa ve katkı bedeli döküm tarihinden itibaren anlaşılan vadeli ve Alıcının, Satıcı lehine keşide veya ciro ettiği çek veya senet ile vadeye uygun olarak yada nakden tahsil edilir.

7- Vadesinde Yapılmayan Ödemeler

Bu sözleşmenin 4.maddesinde belirtilen vade , ödeme vadesini teşkil eder. Alıcı belirtilen vadeyi aşan tarihten itibaren yaptığı nakit, çek veya senet ödemelerinde aylık geçerli olan % 5 vade farkı ödemeyi kabul eder. Doğacak bu vade farkı Satıcı tarafından Alıcıya fatura edilir ve herhangi bir ihtara gerek kalmaksızın Alıcının cari hesabına borç kaydedilir. Alıcı fatura edilen vade farkını derhal ve nakden ödemeye mecburdur. Ayrıca 1 çek vadesinde ödenmediği takdirde diğer çekler muacceliyet teşkil eder. Alacağın tahsil edilmesi amacıyla yasal işlemler başvurulduğu hallerde doğacak her türlü kanuni giderler ve yürürlükteki avukatlık asgari ücret tarifesine göre hesaplanacak, avukatlık ücretleri herhangi bir ihbar ve hükme gerek kalmaksızın tahsil edilmek üzere Alıcının Satıcı nezrindeki hesabına borç kaydedilecektir. Bu sözleşmeyi imzalayan müşterek ve müteselsil kefil sözleşme koşullarında aynen sorumludur.

8- Betonun Gecikmeli Dökülmesi

Teslimatın transmikserlerle yapılmasında Alıcı beton harcının boşaltılacağı yeri önceden hazırlayacaktır. Adı geçen araç, inşaat mahalline vardıktan sonra en geç 10 dakika sonra harcın boşaltılması şarttır. Toplam bekleme süresinin 15 dakikayı geçmesi halinde beton aracı, Alıcıya tesellüm fişini imzalamakta itiraz etse dahi işbu sözleşme hükmü gereği beton normal teslim edilmiş gibi işlem görür ve bedeli alıcıdan tahsil edilir.

9- Tarafların Yükümlülükleri

1. A) Alıcının Yükümlülükleri
2. Teslimatın yapılması için , transmikser ve beton pompasının her türlü hava şartlarına uygun 35 Tonluk araçların inşaat yerine rahatlıkla girme ve yaşanabilme imkanının sağlanması, vasıtalara Ve çevreye zarar vermeyecek şekilde her türlü tedbirin alınması şarttır. Bu tedbirlerin alınmaması halinde satıcının veya üçüncü şahısların uğrayacağı zarar ziyandan alıcı sorumludur.
3. Transmikser ve beton pompaları için inşaat yerinin sakıncalı bulunması nedeniyle trafik ve Belediye tarafından kesilecek zararın ödenmesini alıcı peşinen kabul eder. Bunun haricinde satıcı beton verilecek yerlerin sakıncalı olduğunu kendi teknik elamanlarının rapor etmesi halinde sevkıyatı, tespit edilen eksiklikler giderilinceye kadar yapmakla serbesttir.
4. Transmikser ve beton pompaları için inşaat sahasına gidiş ve dönüşteki güzergahları Bingöl Trafik Müdürlüğü'nün vermiş olduğu müsaadenin dışında kalması halinde Alıcı ile Trafik Müdürlüğü'nden gerekli müsaadeyi Satıcıya verilecektir.
5. Betonun alıcının talep ettiği teslim şeklinde dökülmesi esnasında veya daha sonra taşıyacağı iskelenin yeterli derecede dayanıklı olmaması, kalıp patlaması, gerekli emniyet tedbirlerinin alınmamış olması, alıcı veya inşaatta bulunan elamanlar tarafından betona normal oranından fazla su karıştırılması, diğer maddeler katılması sebebiyle doğabilecek her türlü hasar, can ve mal kaybı ile betonun mukavemetinin düşüklüğünden tamamen Alıcı sorumludur.
6. Alıcı talep ettiği beton cins ve miktarlarını betonu alacağı günden 3 gün önce şantiye şefliğine müracaat ederek programa girmesi gerekir. Programa alınan betonun, alıcının çeşitli sebeplerden dolayı tamamını veya bir kısmını almaması durumunda alıcı en geç 2 gün evvel yazılı veya kendi müracaat ederek programdan çıkarılmasını talep eder. Bu durumda yeniden programa alınması durumunda şantiye şefliğinin yapacağı teslim planına göre düzenlenir.
7. Sözleşme yapıldıktan sonraki beton talebinde bulunan müşteriler, beton siparişlerinden Sonra beton dökülecek yerde veya herhangi bir sorunla beton dökümü gerçekleşmese dahi talep edilen beton miktarını ödemek zorundadır.
8. Satıcının arzusu dışında, alıcı tarafından beton yerine dökülürken ilave su verilmesi, diğer maddeler katılması, sulanması, bakımı ve fenni kaidelere göre muhafazası ile betonarme kalıbının zamanından önce alınması veya projenin ve proje tatbikatının yanlış yapılmasından dolayı meydana gelebilecek maddi manevi ve cezai sorumlulukların tamamından alıcı sorumludur.
9. Alıcının bir defasında 50 m3'ün altında beton talep etmesi durumunda Satıcı görüşülen Miktardaki pompa bedelini Alıcıdan almak mecburiyetindedir.
10. Beton karot numunelerinde sulama ve kür şartlarının sağlanmamasından kaynaklanacak sorunlardan, alıcı mesul ve sorumludur.
11. B) Satıcının Sorumlulukları
12. Satıcının tesisinde elektrik kesilmesi, arıza .hammadde temininde güçlük, grev, lokavt yangın, bulaşıcı hastalık gibi mücbir sebeplerden dolayı teslimat yapamaması durumunda satıcı işbu sözleşmeden rücu etmek veya imkan olduğunda tespit edeceği programa göre teslimatı yapma hakkına sahiptir.
13. Satıcı 2.maddede belirtilen Hazır Beton harcı imalatında Türk Standartlarına uygun hammadde kullanmayı ve alıcı tarafından Türk Standartlarına uygun kullanma şartı ile Hazır Beton harcının mukavemetini garanti eder.
14. 7-A Maddesinin g bendindeki işlemlerin fenni kaidelere ve usulüne uygun yerine getirilmemesi halinde satıcının beton harcına vermiş olduğu garanti ortadan kalkar.
15. Alıcı tarafından istenildiği takdirde teslim edilen Hazır Betondan yeterli sayıda kontrol Örnekleri alınarak 28 günlük basınç deneyi sonuçları rapor halinde alıcıya bildirilecektir.
16. Talep edilen beton sınıfının dayanımları Tesis altı dayanımlarıdır. Mesafeden kaynaklanan Sınıf değişikliklerinden satıcı mesul değildir.
17. Mesafe dolayısıyla inşaatta betonun istenen dayanımı vermemesi durumunda ALICI'nın Talep etmesiyle sözleşmede belirtilen beton sınıfında değişiklik yapılacaktır.

10- Tesellüm

Satıcının üreteceği evsafı 3.maddede belirtilen hazır betonun teslimlerinde alıcının kendisi veya orada bulunan herhangi bir elamanına tesellüm fişi imza edilerek teslim edilir. Teslimatta alıcının olmaması halinde bu fişleri imza edenlerin kanuni vekaletnamesi olmasa dahi alıcıyı temsil ve ilzam ederler.

11- Tebligat Adresleri

Tebligatların yukarıda unvanların yanında yazılı adresler tebligat adresleridir. Adres değişikliğini takip Eden 3 gün içerisinde noterden yazılı olarak karşı tarafa bildirmek zorundadır. Aksi halde eski adrese gönderilecek bilcümle tebligat muteber addedilecektir.

12- Fesih

Tarafların haklı sebeplere dayanmaksızın sorumluluklarını yerine getirmesi hallerinde, sözleşme taraflarından herhangi biri tarafından yazılı ihtarda bulunmak sureti ile fesih olunabilir. Ancak bu nedenler sözleşmenin fesih olması satıcının doğmuş olan haklarını ortadan kaldırmaz. Hangi sebepten olursa olsun sözleşmenin feshi halinde alıcı lehine herhangi .bir müspet veya menfi zararın tazminine ilişkin hiçbir hak ve alacak doğmaz.

13- İhtilafların Halli

Taraflar arasında işbu beton sözleşmesinden doğacak anlaşmazlıkların hallinde ….. Mahkemeleri ve icra Daireleri yetkili olacaktır. (Taraflar iki yerden birini tercih edecektir.)

işbu sözleşme 13 (onüç) madde olup, taraflarca imza edilmiştir.

Sözleşme Tarihi: .. / .. / ….

Satıcı                                                                 Alıcı

[/column]