English
Russian
German
1- Sözleşmenin Tarafları
Bu sözleşme, bir tarafta .......... ile diğer tarafta .......... arasında aşağıda yazılı şartlar dâhilinde akdedilmiştir.
2- Taraflara İlişkin Bilgiler
İdarenin Adresi :
Telefon No :
Faks No :
E-posta Adresi (varsa) :
Yüklenicinin Adı :
Yüklenicinin Tebligata
Esas Adresi :
Telefon No :
Faks No :
E-Posta Adresi (varsa) :
Her iki tarafa, Madde 1.2 ve 2.2’de belirtilen adreslerini tebligat adresi olarak kabul etmişlerdir. Adres değişiklikleri usulüne uygun şekilde karşı tarafa tebliğ edilmedikçe, en son bildirilen adrese yapılacak tebliğ, ilgili tarafa yapılmış sayılır.
Taraflar, yazılı tebligatı daha sonra süresi içinde yapmak kaydıyla, posta kuryesi, faks veya elektronik posta gibi diğer yollarla da bildirimde bulunabilirler.
3- İşin Adı, Yapılma Yeri, Niteliği, Türü ve Miktarı
Miktarı :
4- Sözleşmenin Dili
Sözleşmenin dili Türkçe’dir.
5- Tanımlar
Bu sözleşmenin uygulanmasında, 4734 sayılı Kamu İhale Kanunu ve 4735 sayılı Kamu İhale Sözleşmeleri Kanunu ile Yapım İşleri Genel Şartnamesinde ve ihale dokümanını oluşturan belgelerde yer alan tanımlar geçerlidir.
6- Sözleşmenin Türü ve Bedeli
7- Sözleme Bedeline Dâhil Olan Giderler
Taahhüdün yerine getirilmesine ilişkin ulaşım, sigorta, vergi, resim ve harç giderleri ve nakliye sözleşme bedeline dâhildir. İlgili mevzuatı uyarınca hesaplanacak Katma Değer Vergisi sözleşme bedeline dâhil olmayıp, idare tarafından yükleniciye ödenir.
8- Vergi, Resim ve Harçlar ile Sözleşmeyle İlgili Diğer Giderler
Sözleşmenin düzenlenmesine ilişkin bütün vergi, resim ve harçlarla, ilgili diğer giderler yükleniciye aittir.
9- Sözleşmenin Ekleri
1- Sözleşme tasarısı (... sayfa),
2- Projeler (... sayfa),
3- Teknik Şartname (... sayfa),
4- Teklif Mektubu (... sayfa),
Yüklenici ayrıca, işin yapımı sırasında yürürlükteki kanun, tüzük, yönetmelik benzeri diğer mevzuat hükümlerine de uymakla yükümlüdür.
10- İşe Başlama ve Bitirme Tarihi ve Gecikme Halinde Alınacak Cezalar
İşe başlama ve bitirme tarihi
Sözleşmenin imzalandığının idare tarafından yüklenicinin kendisine veya tebligat için gösterdiği adrese tebliğ tarihi yer teslim tarihi sayılarak işe başlanır. Yüklenici taahhüdün tümünü, işyeri teslim tarihinden itibaren ............... gün içinde tamamlayarak idareye teslim etmek zorundadır.
Belirlenen süreler takvim günü esasına göredir. Bu sürenin hesaplanmasında; havanın fen noktasından çalışmaya uygun olmayan devresi ile resmi tatil günleri dikkate alındığından, bu nedenlere istinaden ayrıca süre uzatımı verilmez.
İşin erken bitirilmesi halinde, idare işin bitim tarihini beklemeksizin Yapım İşleri Genel Şartnamesindeki hükümlere de uygun olarak teslim alma işlemlerini tamamlar.
Gecikme halinde alınacak cezalar
İdarece verilen süre uzatımı hariç, iş zamanında bitirilemediği takdirde Yükleniciye yapılacak ödemeden gecikilen her gün için .......... TL. gecikme cezası kesilecektir.
11- Ödeme Yeri ve Şartları
Yüklenicinin ödemesi Mali İşler Dairesi Başkanlığı'nca ödenir.
Yüklenicinin ödemesi Sözleşme ve ekleri ayrıca Yapım işleri Genel Şartnamesinde düzenlenen esaslar çerçevesinde, kanuni kesintiler de yapılarak; teslim alma tutanağı düzenlendikten ve idarece onaylandıktan sonra tahakkuka bağlanarak ödenir.
12- Süre Uzatımı Verilebilecek Haller ve Şartları
Aşağıda sayılan hallerin, iş süresinin uzatılmasında mücbir sebep sayılabilmesi için, bu hallerin, yükleniciden kaynaklanan bir kusurdan ileri gelmemiş olması, taahhüdün yerine getirilmesini engelleyecek nitelikte olması, yüklenicinin bu engeli ortadan kaldırmaya gücünün yetmemesi gerekir. Yüklenicinin mücbir sebebin meydana geldiği tarihi izleyen 5 gün içinde idareye yazılı olarak bildirimde bulunması ve bu durumun yetkili merciler tarafından belgelendirilmesi zorunludur.
Mücbir sebep halleri;
İşin süresi ve süre uzatımıyla ilgili diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
13- Teslim, Muayene ve Kabul İşlemlerine İlişkin Şartlar
Sözleşme konusu iş tamamlandığında, yüklenici işin teslimi için dilekçe ile (faksla da olabilir) idareye başvurur. Teslim, Muayene ve Kabul Heyetinin incelemesi sonucunda işin sözleşme ve eklerine uygun olarak tamamlandığı görülürse teslim alma işlemine başlanılır. Teslim, Muayene ve Kabul Heyetince teslim alma tutanağı düzenlenir ve düzenlenen tutanak idarece onaylandıktan sonra ödeme tahakkuka bağlanarak ödeme ünitesince fatura karşılığı ödeme yapılır.
Teslim, Muayene ve Kabul Heyetince tespit edilen kusur ve eksiklikler işin İdareye teslimine ve kullanmasına engel olmayacak ve herhangi bir tehlikeye meydan vermeyecek nitelikte olması durumunda, bu kusur ve eksiklikler teslim alma tutanağında belirtilir ve kusur ve eksikliklerin giderilmesi için yeterli süre verilir. Söz konusu kusur ve eksiklikler, belirlenen sürede yüklenici tarafından giderilmezse gecikilen her gün için sözleşmenin 10.2 maddesi doğrultusunda günlük gecikme cezası uygulanır. Ancak bu gecikme 10 takvim gününü geçtiği takdirde İdare, yüklenicinin nam ve hesabına eksik ve kusurların giderilmesini kendisi yaptırabilir. Bu takdirde de eksikler tamamlanıncaya kadar ceza uygulaması devam eder.
Yüklenicinin taahhüdünü sözleşme ve eklerinde belirtilen hükümlerine uygun olarak yerine getirememesi veya işi süresinde bitirememesi durumunda gecikilen her gün için sözleşmenin 10.2 maddesi doğrultusunda günlük gecikme cezası uygulanmak üzere en az 20 gün süreli ve nedenleri açıkça belirtilen ihtarına rağmen aynı durumun devam etmesi halinde ayrıca protesto çekmeye gerek kalmaksızın sözleşme feshedilerek Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümlerine göre tasfiye edilir.
14- Kontrol Teşkilatı ve Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
İşin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapılması, taahhüdün devamı süresince işyerinde bulundurulacak idare görevlilerinden oluşan kontrol teşkilatı tarafından denetlenir. Kontrol Teşkilatı görevlisinin sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak vereceği talimatlara yüklenici uymak zorundadır. Şu kadar ki, işin Kontrol Teşkilatı görevlisinin denetimi altında yapılmış olması, yüklenicinin, üstlenmiş olduğu işi bütünüyle projelerine, şartnamelerine, sözleşmesine ve sözleşmenin varsa diğer ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun olarak yapmak hususundaki yükümlülüklerini ve bu konudaki sorumluluğunu ortadan kaldırmaz.
İşlerin denetimi, Kontrol Teşkilatı görevlisinin yetkileri, yüklenici ile yapı Kontrol Teşkilatı arasındaki anlaşmazlıklar ve diğer hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesi hükümleri uygulanır.
15- Yüklenicinin Teknik Sorumluluğuna İlişkin Şartlar
Yüklenici, üstlenmiş olduğu işi, sorumlu bir meslek adamı olarak sözleşme ve ekleri ile fen ve sanat kurallarına uygun şekilde yapmaya mecburdur. Yüklenicinin teknik sorumluluğuna ilişkin hususlarda Yapım İşleri Genel Şartnamesinde yer alan hükümler uygulanır.
16- Diğer Hususlar
Bu iş kapsamı dışında yapılması gereken fakat yüklenici firmanın sorumluluğunda olmayan işlerden yüklenici firma sorumlu tutulmayacaktır.
Yüklenicinin talebi üzerine ve İdarenin imkânları dâhilinde ücrete tabi olmak üzere elektrik ve su verilecektir. İlgili kuruluşların yürürlükteki fiyat tarifeleri esas olarak alınacaktır.
17- Anlaşmazlıkların Çözümü
Bu sözleşme ve eklerinin uygulanmasından doğabilecek her türlü anlaşmazlığın çözümünde Beyoğlu mahkemeleri ve icra daireleri yetkilidir.
18- Yürürlük
Bu Sözleşme; sözleşmenin taraflarca imzalandığı tarihte yürürlüğe girer. Onsekiz maddeden ibaret olan bu Sözleşme; idare ve yüklenici tarafından tam olarak okunup anlaşıldıktan sonra, .../.../.... tarihinde imza altına alınarak … nüsha olarak düzenlenmiştir.
İdare Yüklenici
[/column]
